Przetargi.pl
Wykonanie klimatyzacji w części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

  • Adres: 65-958 Zielona Góra, Pl. Słowiański 1
  • Województwo: lubuskie
  • Telefon/fax: tel. 68 3220155 , fax. 68 3220155
  • Data zamieszczenia: 2015-09-10
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
    Pl. Słowiański 1 1
    65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie
    tel. 68 3220155, fax. 68 3220155
    REGON: 00032544600000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.so.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie klimatyzacji w części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu części instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń klimatyzatorów w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1. 2.Zakres rzeczowy robót określają: a)dokumentacja projektowa opracowana przez: Pracownię Projektową INSTAL TECH, ul. Prosta 29, 65-783 Zielona Góra, w następującym zakresie rzeczowym: ­Projekt Budowlany branży sanitarnej, elektrycznej, ­Projekt Wykonawczy branży sanitarnej, elektrycznej, ­Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, b)opis przedmiotu zamówienia opracowany przez Zamawiającego w oparciu o ww. opracowania na część zadania przewidzianego do realizacji w roku 2015, c)przedmiar robót w zakresie przewidzianym do wykonania zamówienia na rok 2015. 3. Zadanie realizowane będzie na podstawie: Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13.04.2015 roku o udzieleniu pozwolenia . ( znak: DI-KZ.4125.121.2015.KK), Decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 309/15 z dnia 21.04.2015 2015 roku o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych. 4.Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie ww. dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia, ww. decyzji oraz innych danych np.: wizji lokalnej Wykonawcy, którą Zamawiający zaleca przeprowadzić przed przygotowaniem oferty przez Wykonawcę/Wykonawców. 5.Wykonawca realizuje roboty określone w umowie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 6.Zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i muszą spełniać wymagania Polskich Norm wynikające z dokumentacji projektowej i zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. 7.Dostawa materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), dokumentacja wykonawcza i powykonawcza, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, koszty poboru wody i energii elektrycznej, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku odpadów, koszty uporządkowania terenu, uzgodnień z właściwymi organami uprawnionymi do nadzoru i odbioru, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy należą po stronie Wykonawcy i muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 8.Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wypełniony harmonogram terminowy realizacji zadania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 9.Wykonawca musi uwzględnić przede wszystkim ciągłą i niezakłóconą pracę Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1, bezkolizyjny dostęp pracowników Sądu, interesantów do budynku w godzinach jego urzędowania, a także zapewnić: a)bezpieczeństwo budynków sąsiednich zlokalizowanych na nieruchomościach graniczących z budynkiem przy Placu Słowiańskim 1 w Zielonej Górze, b)wywiezienie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów (w przypadku odzysku otrzymane z tego tytułu kwoty Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na konto dochodów Sądu Okręgowego) lub transport i składowanie na składowisku odpadów oraz ich utylizację - dotyczy tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport i utylizację odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe zezwolenia musi posiadać. Wykonawca jest zobowiązany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przedłożyć stosowne protokoły z odzysku i utylizacji, jako załączniki przy odbiorach ww. robót remontowych. c)zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie porządku i ładu na placu budowy, w tym w miejscach budowy, zabezpieczenie stanowisk pracy i pokoi przed kurzem lub zniszczeniem, posprzątanie i mycie pokoi i korytarzy po pozostałościach po pracach. 10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium pod kątem spełnienia wymagań ww. norm losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zadania na koszt Wykonawcy. 11.Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia)
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy na urządzenia klimatyzacyjne
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zielona-gora.so.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach