Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

  • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
  • Województwo: śląskie
  • Telefon/fax: tel. 033 8612424 , fax. 033 8614623
  • Data zamieszczenia: 2011-08-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
    ul. Krasińskiego 13 13
    34-300 Żywiec, woj. śląskie
    tel. 033 8612424, fax. 033 8614623
    REGON: 07219804900000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.zywiec.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech następujących części: CZĘŚĆ I: Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego mostu drogowego ciągu drogi powiatowej nr 1445 S Sól - Słanice (podmyte i zapadnięte przyczółki mostu, rozmyte koryto potoku w świetle mostu) w km 4+449 w m. Sól Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (zniszczenie umocnień stożków, podmycie opasek brzegowych i przyczółków mostu, obniżenie dna koryta potoku, wyrwy brzegowe, zaawansowana korozja drewna pomostu i barier) w km 15+733 w m. Sopotnia Mała Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S Wilkowice - Hucisko - Łodygowice (uszkodzenie umocnienia dna oraz ścianek bocznych - ubytki betonu, osunięcie brzegów) w km 0+765 w m. Łodygowice Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. CZĘŚĆ II : Zadanie 1. Remont uszkodzonego mostu drogowego (zniszczone opaski oraz osunięte umocowania stożków, wypłukany materiał stożka i podbudowy drogi, zapadnięcie się nawierzchni, osunięcie skarp, przemieszczenie nurtu i obniżone dno koryta potoku) w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w km 10 + 763 w miejscowości Słotwina, Gmina Lipowa Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń (podmyte i uszkodzone umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych, obniżone dno i przesunięte koryto rz. Soły) w km 5+002 w m. Sól Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie - Straconka (podmyte i zniszczone umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych, obrukowanie stożka, osunięty nasyp i podbudowa pobocza drogi, zerwany próg wodny, obniżone koryto potoku) w km 4+169 w m. Międzybrodzie Bialskie Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 4. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra - Juszczynka (podmyte kamienne i betonowe ściany sklepienia, podmyty i uszkodzony mur oporowy, wyrwy brzegowe, obniżone dno koryta potoku) w km 1+316 w m. Bystra Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 5. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna - Rycerka Górna - Polana (podmyte przyczółki i mury oporowe, osunięte stożki i skarpy, wyrwy brzegowe) w km 6+650 w m. Rycerka Górna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 6. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (podmyte i uszkodzone opaski, mury oporowe i przyczółki uszkodzone gzymsy, obniżone dno koryta potoku) w km 4+893 w m. Żabnica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 7. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (podmyte i osunięte nasypy, wypłukanie umocnień brzegów i przyczółków, obniżone dno koryta potoku) w km 8+574 w m. Żabnica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 8. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń (podmyte podpory, wypłukany materiał podbudowy podpór i stożków i uszkodzone umocnienia brzegów, osunięte nasypy i stożki, obniżone dno koryta potoku) w km 1+030 w m. Rycerka Dolna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 9. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica - Szare (podmyte i uszkodzone przyczółki, nasypy i stożki, wyrwy brzegowe) w km 1+739 w m. Szare Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Część III : Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyte , osunięte i uszkodzone odcinki murów oporowych) o długości ok. 310 mb w km od 1+690 do km 1+945 oraz w km od 2+300 do km 2+355 w m. Soblówka Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka - Nieledwia (podmyty i pochylony mur oporowy , zamulony i uszkodzony przepust, zapadnięta droga i wypłukane pobocza) o długości ok. 100 mb w km od 2+125 do km 2+225 w m. Nieledwia Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Odbudowa zniszczonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (załamany i niedrożny przepust) w km 17+855 w m. Jeleśnia Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 4. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków (podmyty i pochylony mur oporowy, zamulony i uszkodzony przepust, zapadnięta droga, wypłukane pobocza) o długości ok. 100 mb w km od 1+680 do km 1+780 w m. Kamesznica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 5. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień (podmyty, osunięty i uszkodzony odcinek muru oporowego) o długości ok. 20 mb w km od 4+356 do km 4+376 w m. Pewel Ślemieńska Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 6. Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna (wypłukane pobocza, zamulone i niedrożne rowy i przepusty) o długości ok. 445 mb w km od 4+860 do km 5+305 w m. Juszczyna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. 3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.). 4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.), 5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389), 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 9. Warunki dodatkowe: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty; 9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów. 10. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszystkie wstępne informacje.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej dla każdej z części w następujących kwotach: a) dla CZEŚĆI I w wysokości: 800,00 zł, b) dla CZĘŚĆI II w wysokości: 1 500,00 zł, c) dla CZĘŚĆI III w wysokości: 700,00 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium należy wyszczególnić poszczególne kwoty wadium na każdą z CZĘŚCI. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr 31, przy czym na każdą z CZĘŚCI należy złożyć oddzielny dokument. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 8. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach