Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn.„Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"

Gmina Miasto Siedlce ogłasza przetarg

  • Adres: 08110 Siedlce, Skwer Niepodległości
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 25 794 37 86 , fax. 25 794 37 18
  • Data zamieszczenia: 2018-03-15
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Siedlce
    Skwer Niepodległości 2
    08110 Siedlce, woj. mazowieckie
    tel. 25 794 37 86, fax. 25 794 37 18
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn.„Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. : Pełnie funkcji Inżyniera Kontraktu, w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.).i niniejszej umowie oraz Nadzoru autorskiego, zwanego w dalszej części Wykonawcą, w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) PZT (Plan Zagospodarowania Terenu) przy ul. Partyzantów i ul. Składowej (w głębi terenu) w Siedlcach – wg opracowania projektowego: • dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych: wymiary w rzucie poziomym- 52,55m x 78,58m, wysokość do górnej krawędzi osłon na II poziomie- 6,70m; wysokość kalenicy dachu – 8,10m; dachy jednospadowe o kącie nachylenia 5° i 6°; • wiata autobusowa: wymiary w rzucie poziomym – 44,0m x 47,0m; wysokość z attyką – 8,13 m; wysokość w kalenicy dachu – 8,13m; dach dwuspadowy o kącie nachylenia - 3°; • budynek obsługi: wymiary w rzucie poziomym – 7,06m x 13,06m; wysokość kalenicy i attyki – 3,75m; dach płaski, jednospadowy o kącie nachylenia 2°; • parkingi naziemne dla samochodów osobowych, • miejsce postojowe dla autobusów, • drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, ścieżki rowerowe wykonane z kostki betonowej, • mury oporowe, • zjazd (z I poziomu parkingu otwartego) dla samochodów osobowych do ulicy Partyzantów, • infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa z hydrantami, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej z wpustami i odprowadzeniami liniowymi, • sieć energetyczna eNN z oświetleniem terenu, przyłącze kanalizacji teletechnicznej • ogrodzenie istniejącej stacji trafo, brama, barierka przy granicy z terenem kolejowym. b) Budowę dwupoziomowego parkingu otwartego dla samochodów osobowych z instalacją – wg opracowania projektowego: • obiekt użyteczności publicznej – parking dla samochodów osobowych z miejscami dla rowerów na I poziomie • powierzchnia całkowita Pc = 7 440,72 m2 • wysokość obiektu z elementami obudowy II poziomu: 6,70 m, szerokość: 52,55 m, długość: 78,58 m. wyposażenie w instalacje: - ENERGETYCZNA: projektowane przyłącze, oświetlenie – wg projektu branży elektrycznej. - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA: wg projektu instalacji elektrycznej - WODY OPADOWE: odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji deszczowej – wg projektu branży sanitarnej. c) Budowę wiaty autobusowej– wg opracowania projektowego: • obiekt użyteczności publicznej – wiata przystankowa dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej. • powierzchnia zabudowy: Pz =2 068,0 m2 • Wysokość z attyką w najniższym narożniku: 7,21 m, szerokość: 44,00 m. długość: 47,00 m., dach: dwuspadowy, kąt nachylenia 3° / 5,2%. attyka: wysokość – 2,2 m. • Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wyprofilowanie krawężników chodników i wysp przystankowych – wg projektu branży drogowej. • Obiekt wyposażony w tablice informacyjne świetlne i informację dźwiękową – wg projektu branży elektrycznej. d) Budowę budynku obsługi– wg opracowania projektowego: • obiekt użyteczności publicznej – toalety dla pasażerów, kierowców i obsługi centrum, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie obsługi centrum przesiadkowego. • powierzchnia całkowita Pc = 92,20 m2 • wysokość: 3,75 m, szerokość: 7,06 m, długość: 13,06 m. • wyposażenie w instalacje  energetyczna: projektowane przyłącze, oświetlenie – wg projektu branży elektrycznej  instalacja piorunochronna: wg projektu instalacji elektrycznej  woda i kanalizacja sanitarna: projektowane przyłącza - wg projektów instalacji sanitarnych  grzejniki elektryczne - wg projektów branżowych  c.w.: elektryczne podgrzewacze wody - wg projektów branżowych. e) Budowę kanalizacji deszczowej– wg opracowania projektowego: Wody opadowe z projektowanego Centrum przesiadkowego będą odprowadzane do projektowanych kanałów deszczowych. Wpusty deszczowe zaprojektowano w najniższych miejscach niwelety i odpowiedniej odległości między sobą aby umożliwić spływ wody. Główny kanał zbierający wody deszczowe zaprojektowano z rur PVC litych o średnicy 400mm. Pozostałe kanały zaprojektowano z rur PVC Ø315mm i Ø250mm o ściance litej wg normy PN-EN 1401 kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8kN/m2). Studnie rewizyjne zaprojektowano z PE/PVC-U lub równoważnych o średnicach Ø425mm. Włazy kanalizacyjne wg PN-EN124 typu ciężkiego D400 z ryglami. Dodatkowo na kanale głównym zaprojektowano studnie z betonu C35/45 DN1200mm. Włazy kanalizacyjne wg PN-EN124 typu ciężkiego D400 z ryglami. W związku z ograniczoną ilością zrzutu wód deszczowych na kanale głównym zaprojektowano 2 zintegrowane studnie rewizyjne z GRP o średnicy Ø2000mm pomiędzy którymi zaprojektowano rurę kanalizacyjną GRP Ø1600mm pełniącą rolę zbiornika retencyjnego. Kineta, część złazowa (komin studni) oraz spocznik długości 100mm w całości wykonane z GRP (10kN/m2). Na odpływie ze studni D2 zaprojektowano regulator przepływu o przepustowości 50l/s. f) Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – wg opracowania projektowego Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych o średnicy Ø250mm o ściance litej wg normy PN-EN 1401 kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8kN/m2). Studnie rewizyjne zaprojektowano z PE/PVC-U lub równoważnych o średnicach Ø600mm i Ø425mm. Włazy kanalizacyjne wg PN-EN124 typu ciężkiego D400. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku obsługi zaprojektowano z rur PVC litych o średnicy Ø200mm o ściance litej wg normy PN-EN 1401 kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8kN/m2). Sieć wodociągową projektuje się z rur PE100 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego o średnicach Ø225, Ø160 i Ø110mm. Zaprojektowano włączenie do istniejącego wodociągu Ø250 mm. Włączenia w węźle dokonać za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego redukcyjnego DN250/200mm. Sieć wodociągową uzbrojono w nadziemne hydranty p. poż. Ø80 zlokalizowane w oznaczonych miejscach na projektowanej sieci wodociągowej. Do zamykania dopływu wody w wyznaczonym miejscu w węźle zamontować na projektowanej sieci wodociągowej zasuwę (Z) z klinem gumowym i miękkim uszczelnieniem dn=200mm. Wrzeciono zasuwy przedłużyć obudową do zasuw i zabezpieczyć skrzynką żeliwną, którą należy oznakować tabliczką z domiarem. g) Roboty drogowe – wg opracowania projektowego: • wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, • wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej bet. gr. 8cm, • wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej bet. gr. 8 cm, • wykonanie oznakowania pionowego, • wykonanie oznakowania poziomego, h) Budowę informacji parkingowej i monitoringu na dwupoziomowym parkingu otwartym dla samochodów osobowych • systemu zliczania miejsc na parkingu z pętlami indukcyjnymi oraz tablicą LED prezentująca aktualną ilość wolnych miejsc • systemu Monitoringu Video w technologii IP i) Budowę instalacji elektrycznej - wiata przystankowa– wg opracowania projektowego • Zasilenie w energię elektryczną • Instalacja oświetlenia • System informacji pasażerskie/przystankowej • kompletnego systemu informacji pasażerskiej obejmującego projekt budowlany dla lokalizacji 9 tablic przystankowych na terenie miasta Siedlce i 1 tablicy przystankowej w gminie Wiśniew oraz 1 tablicy przystankowej w gminie Zbuczyn wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na budowę w imieniu inwestora. Przewidywany harmonogram realizacji zamówienia: Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową na podstawie, której realizowane będzie wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się do dnia: 04.09.2018r. 2. Informacja o Przedmiocie Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych projektu inwestycyjnego pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Siedlcach” Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie polegało na zarządzaniu, kontroli, nadzorze inwestorskim i rozliczeniu realizacją projektu. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Szczegółowy opis zadania, wynikający z dokumentacji projektowej, która została zamieszczona na stronie internetowej, pod adresem: http://www.bip.siedlce.pl/index.php?type=4&name=bt136&func=selectsite&value[0]=mnu5&value[1]=9 3.Obowiązki Inżyniera Kontraktu: -w zakresie spraw ogólnych, wstępnych i organizacyjnych. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie wykonywać swoje zasadnicze obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności. Aktywnie i kompetentnie działać na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji. Inżynier Kontraktu winien wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowane uprawnienia, itd., których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami. Zawsze tam gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Inżynier winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. Do Inżyniera Kontaktu należeć będzie doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem inwestycji i wyrażanie w tym zakresie opinii, w razie konieczności w tym w zakresie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. -w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej. Zamawiający, w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. Zadaniem Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie: • przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować i zaopiniować przekazaną dokumentację projektową w ciągu 14 dni od daty kontraktowego przekazania przez Zamawiającego, • w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową, • w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku, - w zakresie nadzoru inwestorskiego: • Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze Specyfikacji Zadania i innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. • Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie: a) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej, c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , e) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych. f) Inspektor nadzoru inwestorskiego terenów zieleni. • Inżynier Kontraktu i personel przez niego powołany będzie uczestniczył w przekazaniu terenu budowy. • Inżynier Kontraktu upewni się, że budowa będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ. • Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie dostosować swoje godziny pracy i swojego personelu (branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Prawa pracy i Prawa budowlanego. • Przybycie na plac budowy Inspektora Nadzoru inwestorskiego w czasie 5 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną takiego obowiązku przybycia przez Zamawiającego. • Dokumentowanie prac w postaci dokumentów roboczych, dokumentów zawierających istotne kwestie oraz notatek służbowych. • Prowadzenie pełnej dokumentacji wszystkich spotkań oraz narad, w których uczestniczy lub które prowadzi Inżynier w tym w szczególności sporządzanie protokołów z narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia narady. • sporządzanie Raportów miesięcznych z postępu robót uwzględniających zaawansowanie finansowe na dany miesiąc. Raporty za miesiąc poprzedni powinny zostać złożone do każdego 10 dnia następnego m-ca. Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez Inżyniera Kontraktu powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót. • Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia „Organizację i metodologię nadzoru inwestorskiego” opisującą przede wszystkim zasady obiegu dokumentów i inne niezbędne wytyczne, wg których mają postępować uczestnicy inwestycji. W tym także, zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym wzory wszystkich wymaganych raportów z postępu i stanu realizacji prac, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego, protokołów Prób Eksploatacyjnych oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji zadania. • Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Zasady Kontroli Jakości, jakie stosować będzie Inżynier Kontraktu i Jego personel wobec Wykonawcy robót. • Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do wykonywania również innych obowiązków, których wykonanie należy zakwalifikować jako obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. - w zakresie realizacji inwestycji: Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 1. Inżynier Kontraktu i Jego personel są przedstawicielami Zamawiającego na budowie, upoważnionymi do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację, w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym. 2. Nadzór sprawowany będzie na podstawie oświadczeń Inspektorów nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 3. Funkcja Inżyniera Kontraktu rozpoczyna się z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o podjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego nad budową. 4. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad. 5. Inżynier Kontraktu będzie miał obowiązek uczestniczyć bez oddzielnego wynagrodzenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonym na 10 lat (według oferty wykonawcy robót budowlanych) od daty odbioru końcowego robót. 6. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu i Jego personelu jest dokonanie odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy o objęciu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy. 7. Informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców. 8. Inżynier zobowiązany będzie monitorować postępy w realizacji i stan realizacji Zadania na ich zgodność z zatwierdzoną Dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, zatwierdzonymi przez Zamawiającego Harmonogramami rzeczowo-finansowymi, Ofertami Wykonawców inwestycji oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W tym także identyfikować na bieżąco potencjalne ryzyka, zagrożenia i obszary problemowe oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze, a także informować Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji inwestycji, które mogą spowodować istotne opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora nadzoru inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.). - w okresie realizacji budowy Personel Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do: a) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz praktyką inżynierską. b) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy. c) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. d) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rady Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację umowy i budowę stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) raz na miesiąc. e) kontroli zgodności robót z warunkami zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, f) kontroli ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy, g) kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, w tym robót zafakturowanych do odbioru częściowego. h) kontroli prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, i) Inżynier Kontraktu powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego, j) dokonywania bieżącego przeglądu Dziennika budowy, potwierdzając swoją obecność i dokonane czynności stosownym zapisem podczas każdorazowego pobytu na budowie, k) inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo dokonywania zapisów w Dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, l) sprawdzenia posiadanych przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych materiałów i innych wyrobów w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, m) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie zgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, n) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inżynier Kontraktu zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu, o) sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy, p) żądania dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), q) stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z dokumentacją projektową. Wykonanie tych czynności Inżynier Kontraktu oraz Inspektorzy nadzoru stwierdzają zapisem w Dzienniku budowy, r) weryfikowania i sprawdzania wszelkich dokumentów stanowiących podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktury częściowej i końcowej, w zakresie określonym w umowie zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę robót. Podstawą wystawiania faktury częściowej/końcowej będzie protokół odbioru robót podpisany i sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu i jego personel oraz przedstawicieli Zamawiającego jak również dostarczony kompletnych dokumentów (operat powykonawczy), s) załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: Inżyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru oraz Kierownika Budowy. t) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót w porozumieniu z Kierownikiem budowy, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. u) uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawcę próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, v) wyegzekwowania od Wykonawcy Robót i sprawdzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do zakończenia robót. w) kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego. - w zakresie odbioru robót Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: a) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń. Inżynier Kontraktu potwierdza w Dzienniku budowy zapis Kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy, b) przygotowania we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiały, które są niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych w okresie przygotowania inwestycji do odbioru, c) sprawdzenia kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, d) uczestniczenia w czynnościach odbioru, e) przejęcia od Kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, Dziennika budowy, Książki obmiarów, jak również kompletnej dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego (w tym badania skuteczności wykonanych ekranów akustycznych) oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, f) sporządzenie dowodów przekazania-przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT. g) wystawienia końcowych dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej projekt. - w zakresie monitorowania i rozliczenia projektu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: Monitorowania przebiegu realizacji i całkowitego rozliczenia (rzeczowego i finansowego) projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, procedurami wdrażania PRO WM 2014-2020 oraz obowiązującymi zasadami rozliczania projektu. W szczególności do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: a) koordynacja organizacyjno-finansowa prawidłowej realizacji projektu zgodnie z wymogami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi, b) utrzymywanie bieżących kontaktów (w tym przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem) z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz innymi instytucjami i jednostkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, c) przygotowywanie wszelkich informacji i wyjaśnień na temat realizacji projektu, których zażąda Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi z zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jeżeli wystąpi konieczność uzyskania ich od wykonawcy-przygotowanie stosownej korespondencji), d) bieżące aktualizowanie wszystkich harmonogramów związanych z realizacja projektu, w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Harmonogramu wydatków oraz Harmonogramu realizacji zamówień publicznych, e) opracowywanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych i harmonogramów wraz z załącznikami w systemie MEWA 2.0 oraz w wersji papierowej i przekazywanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni roboczych przed ostateczną datą złożenia dokumentów w MJWPU, g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie i pomiar wskaźników zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie dokumentów wyjaśniających przyczyny powstałych nieprawidłowości, h) kontrola zgodności realizacji przedsięwzięcia z zaakceptowaną dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentów programowych, i) uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, również po zakończeniu realizacji projektu, oraz sporządzanie ewentualnych wyjaśnień do zaleceń pokontrolnych. j) w okresie trwałości projektu udziela wszelkich wyjaśnień i informacji, a w przypadku wezwania przez Zamawiającego, bierze udział w kontroli inwestycji. Uwagi: 1. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz.108). 2. Szczegółowy opis robót nad którymi będzie sprawowany nadzór zawiera dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.03.2018r. do godz. 09:45 wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wadium może być wniesione w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta pokój Nr 34 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 7.45 do 15.45. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych, nieodwołalnie i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach