Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. ogłasza przetarg
- Adres: 63200 Jarocin, ul. T. Kościuszki
- Województwo: wielkopolskie
- Telefon/fax: tel. 62 740 02 95, , fax. 62 720 90 94
- Data zamieszczenia: 2017-08-08
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
ul. T. Kościuszki
63200 Jarocin, woj. wielkopolskie
tel. 62 740 02 95, , fax. 62 720 90 94
REGON: 25161891000000 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.com.pl
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 5 lat” - II.1.2. Rodzaj zamówienia:
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1. Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie, wybudowanie i finansowanie przez okres 5 lat” zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach o numerach ewidencyjnych 303/2 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00033092/8, 306/6 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00033093/5, 309/1 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00033087/0, 310 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00004030/4, 311 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00026263/6, 312/4 i 312/5 dla których Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00002753/4, 313/1 dla których Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00025841/5, 314/1, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00033086/3 Łączna powierzchnia działki wynosi 27.554,00 m2. 5.2. Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach: 1) Etap I - prace projektowe, kompletowanie decyzji, pozwoleń: Opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji projektowo - technicznych w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii potrzebnych do zgłoszenia do właściwego organu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane. Wykonawca na bieżąco powinien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględnić je w opracowaniu dokumentacji projektowej a także podczas prowadzenia robót. 2) Etap II – wykonanie robót budowlanych a) CZĘŚĆ DOTYCZĄCA BUDYNKÓW: Podstawowe parametry techniczne budynku hali: długość i szerokość – 63,00 m x 96,52 m, wysokość – 11,00 m części wyższej i 8,0 m części niższej, liczba kondygnacji – 1 (część produkcyjno – magazynowa), 2 (część socjalna, gospodarcza i biurowa), łączna powierzchnia użytkowa – 5.830,40 m2, z czego część socjalna, biurowa, i gospodarcza zajmuje na dwóch kondygnacjach łącznie 1.107,08 m2, a część produkcyjno – magazynowa 4.750,32 m2. Każdy z czterech jednakowych modułów ma 1.450,86 m2, łączna projektowana powierzchnia zabudowy – 5.454,96 m2, kubatura całego obiektu wynosi 45602 m3. Główne elementy konstrukcyjne hali z wyszczególnieniem materiałów: fundamenty – monolityczne żelbetowe, ściany fundamentowe – monolityczne żelbetowe, słupy konstrukcyjne oraz pośrednie hali – stalowe, pełnościenne, dźwigary dachowe – stalowe, stężenia dachowe połaciowe i ścienne – stalowe, kształtowniki, ściany halo produkcyjno – magazynowej – płyta warstwowa, ściany części biurowo – socjalnej – ceramiczne, murowane, strop – żelbetowy, prefabrykowany. W skład pojedynczego segmentu wchodzą następujące pomieszczenia: powierzchnię produkcyjno – magazynową, powierzchnię biurową: komunikacja ogólna (wspólna dla dwóch segmentów), dyżurka, sala spotkań, jadalnia, wc, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, komunikacja ogólna (wspólna dla dwóch segmentów), korytarz, pomieszczenie biurowe, sekretariat, pomieszczenie biurowe, wc, serwerownia, powierzchnia socjalna: toaleta męska, toaleta damska, umywalnia (przestrzeń socjalną podzielono w następujący sposób: na parterze obiektu przygotowano pomieszczenia służące kobietom, na piętrze przygotowano zaplecze dla mężczyzn. W każdym z modułów jest wydzielona jedna umywalnia męska i jedna damska. Na etapie opracowywania programu funkcjonalno – użytkowego przewidziano równą ilość kobiet i mężczyzn pracujących w danym module), szatnia damska, serwerownia, pomieszczenie gospodarcze, umywalnia męska, szatnia męska, jadalnia, komunikacja. Podstawowe parametry techniczne budynku portierni: długość i szerokość – 5,00 m x 7,00 m, wysokość – 3,00 m, liczba kondygnacji – 1, powierzchnia zabudowy – 35,00 m2, Podstawowe parametry techniczne budynku stacji transformatorowej: długość i szerokość – 3,00 m x 4,50 m, wysokość – 3,50 m, liczba kondygnacji – 1, powierzchnia zabudowy – 13,50 m2. Budynek portierni będzie składał się z dwóch pomieszczeń: pomieszczenia portierni oraz wc. Budynek stacji transformatorowej będzie składał się z jednego pomieszczenia. Zakłada się, że budynki zostaną dostarczone jako obiekty kontenerowe w pełni wyposażone we wszelkie niezbędne elementy. Powyższe parametry techniczne powierzchni i kubatury należy rozumieć jako minimalne. Bilans terenu w formie zestawienia: - powierzchnia działek 303/2, 306/6, 309/1, 310, 311, 312/4, 312/5, 313/1, 314/1 - 27554,00 m2 - powierzchnia zabudowy (hala, portiernia, stacja transformatorowa) - 5503,46 m2 - powierzchnia utwardzona (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) - 7641,08 m2 - powierzchnia podlegająca przekształceniu w ramach realizacji inw. - 7641,08 m2 - powierzchnia biologicznie czynna - 14409,46 m2 Powierzchnia utwardzeń, parkingi, chodniki, droga pożarowa, place manewrowe: powierzchnia łącznie – 7.641,08 m2, miejsca parkingowe – 65 miejsc, dodatkowo możliwość lokalizacji miejsc postojowych w pasie rozgraniczającym jezdnię – 35 miejsc, powierzchnia terenu biologicznie czynna – 14.409,46 m2, Działki o numerach ewidencyjnych 303/2, 306/6, 309/1, 310, 311, 312/4, 312/5, 313/1, 314/1 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dwa zjazdy na ul. Przemysłową oraz jeden na ulicę Brzozową. b) CZĘŚĆ INSTALACYJNA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA: instalacja elektryczna (gniazda wtykowe dwu i trójfazowe, łączniki, oprawy oświetleniowe), instalacja odgromowa, instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, system podglądu stanu wszystkich liczników, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja elektryczna hali, wewnętrzna linia zasilająca WLZ do maszyn, okablowanie strukturalne, inne instalacje niskoprądowe. c) CZĘŚĆ INSTALACYJNA – INSTALACJA SANITARNA: instalacja wodociągowa, instalacja przeciwpożarowa, instalacja kanalizacyjna sanitarna, instalacja kanalizacyjna deszczowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, instalacja klimatyzacji. d) teren budowy i infrastruktura towarzysząca: CZĘŚĆ DOTYCZĄCA TERENU BUDOWY: elementy jakie się znajdą w zagospodarowaniu placu budowy muszą spełniać zapisy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401), należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i czynności związane z budową, zorganizowanie ruchu na terenie budowy oraz ostrzeżenie o miejscach niebezpiecznych poprzez rozmieszczenie znaków pionowych i poziomych w widocznych miejscach, uniemożliwić dostęp osobom postronnym, podczas prac projektowych oraz wykonując roboty należy brać pod uwagę kwestię ochrony środowiska. Powstałe w wyniku wykopów pod fundamenty odpady w postaci ziemi żyznej oraz gruntu z wykopów należy zagospodarować na terenie działki, a jeśli nie będzie takiej możliwości zutylizować. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, a na wszystkie prace, jeśli to konieczne, powinien uzyskiwać decyzje i zezwolenia przewidziane w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Szczególną opieką należy objąć wody gruntowe (Wykonawca nie może dopuścić do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych). Wykonawca zobowiązany jest do eliminacji lub redukcji emisji hałasu oraz emisji substancji szkodliwych do atmosfery pochodzących ze środków transportu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji budowy. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - Prace przygotowawcze i towarzyszące, których koszt organizacji, zakupu i wykonania ponosi Wykonawca: tablica budowy zlokalizowana w widocznym miejscu, ogrodzenie terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym, wytyczenie obiektu i uzyskanie operatu geodezyjnego, wykonanie niwelacji terenu i wywiezienie nadmiaru gleby żyznej i pozostałego materiału na odległość do 3 km (zebraną warstwę ziemi urodzajnej należy bezwzględnie odpowiednio zagospodarować. Jeśli w trakcie realizacji zagospodarowania terenu: nasadzenia, zieleń, trawniki nie będzie możliwości wbudowania zalegającego gruntu wtedy należy go wywieźć poza plac budowy), wykonanie oznaczeń organizacji ruchu oraz oznaczenie stref niebezpiecznych, zorganizowanie i zabezpieczenie miejsc składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz utwardzonego placu postojowego dla maszyn i urządzeń oraz środków transportu, budowa dróg tymczasowych, doprowadzenie mediów, urządzenie zaplecza socjalnego dla ekip realizujących inwestycję, budowa oświetlenia zewnętrznego, dokonać zabezpieczeń terenu placu budowy, aby wyeliminować kradzieże, dewastację oraz zniszczenia, uchronić przed anomaliami pogodowymi. e) zakończenie robót, pozwolenie na użytkowanie – obowiązkowe dokumenty niezbędne do odbioru: - umowa, - dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jeśli występują oraz mapa inwentaryzacyjna powykonawcza (3 szt.), - protokoły z uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru dotyczące w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń z tychże protokołów, - dokumenty technologiczne: recepty i ustalenia technologiczne, - kompletny, uzupełniony dziennik budowy oraz księgę obmiaru, - dostarczone przez producenta dokumentacje techniczno – ruchowe DTR wbudowanych urządzeń, - uzgodnienia, informacje i decyzje z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, - umowy oraz promesy na dostawę materiałów wbudowanych podczas inwestycji, - protokół zdawczo – odbiorczy ze spisanym stanem liczników wszystkich mediów na dzień odbioru końcowego robót, - Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia. - pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego, jeśli przed terminem odbioru końcowego Zamawiający zasygnalizował konieczność ich dostarczenia, - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3) Etap III - usługa finansowania w zakresie sfinansowania wykonanej inwestycji poprzez wykup wierzytelności pieniężnych przez bank finansujący Wykonawcę. Finansowanie inwestycji polegać będzie na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane wraz z należnym podatkiem VAT. Wykonawca jako zbywca zapewni że: - wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank lub instytucję finansową działającą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1988, z późn. zm.), zwaną dalej bankiem, w terminie nieprzekraczalnym do 25 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i złożenia u Zamawiającego faktury za wykonane roboty (termin liczony od dnia wykonania ostatniej z czynności), - podpisze umowę o wykup wierzytelności z wybranym bankiem nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym, - umowa o wykup wierzytelności oraz wszelkie w niej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, - spłata wykupionej przez bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres pięciu lat, począwszy od płatności faktury (dzień dokonania przelewu przez bank) wykupionej przez Bank od Wykonawcy – 60 miesięcy, - odsetki pobierane przez bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału według stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę banku podaną w ofercie Wykonawcy od bieżącego zaangażowania, - okres odsetkowy oznacza okres jednego miesiąca, za który naliczane i płacone są odsetki od wierzytelności. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu wykupu wierzytelności. Kolejne miesięczne okresy odsetkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. Ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty wierzytelności, - wysokość stawki WIBOR 1M oznacza stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie dostępną w serwisie Reutersa na stronie WIBOR około godziny 11 czasu warszawskiego. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny strona WIBOR Reutersa przestanie być dostępna, np. w związku z zaniechaniem takiej usługi, bank powiadomi niezwłocznie o tym Zamawiającego i będzie stosował średnią stawek oferowanych przez trzy główne banki prowadzące aktywne działania na rynku międzybankowym w Warszawie, wybrane przez bank. Nowy wskaźnik będzie obowiązywał od dnia obowiązywania stawki WIBOR, - warunkiem nabycia wierzytelności przez bank jest potwierdzenie kwoty wierzytelności przez Zamawiającego i inspektora nadzoru na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę do zapłaty Zamawiającemu, - warunkiem nabycia wierzytelności przez bank jest uznanie przez Zamawiającego długu związanego z wierzytelnością oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego harmonogramu spłaty wierzytelności przygotowanego przez Wykonawcę lub bank zgodnie z warunkami określonymi w § 6 SIWZ TOM II, - przedstawi w banku wszystkie dokumenty niezbędne do nabycia przez bank wierzytelności (w szczególności fakturę VAT) w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu zapłaty przez bank, - bank w terminie 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności odsetek będzie przekazywał Zamawiającemu informację o wysokości należnych odsetek wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na jaki należy przekazać płatność oraz termin zapłaty, - Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zadłużenia przed terminem ostatniej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty, - zmiana harmonogramu związana z wcześniejszą spłatą wierzytelności nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji i opłat przez bank, - bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty, - spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy uwzględniając warunki zawarte w SIWZ, - wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez bank bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujący, - bank nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innemu bankowi, instytucji finansującej lub osobie trzeciej, - w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach jak wykup wierzytelności podstawowej, - w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 684). 5.3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-7 – Roboty budowlane 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 66000000-0 - usługi finansowe i ubezpieczeniowe 5.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy. 5.5. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.6. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.6.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty związane z oczyszczeniem i przygotowaniem terenu, robotami budowlanymi, robotami sanitarnymi, robotami elektrycznymi, ogrodzeniem panelowym, zagospodarowaniem terenu. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób: kierujących budową, kierowników robót, projektantów, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 5.6.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.6.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.6.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5.6.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.6.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.6.1. czynności. 5.6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.6.6 Postanowienia pkt. 5.6.1. – 5.6.5. stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 5.7. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5.8. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna/projekt wykonawczy bądź SST/STWiOR zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów - równoważnych - jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji i przedmiarze. - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-7
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
- III.1. Warunki dotyczące zamówienia
- Informacja na temat wadium: 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 61 1090 1131 0000 0001 0268 7712 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Budowę budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 5 lat”. Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.2. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 16.5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- III.2. Warunki udziału
- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.2. Kryteria oceny ofert
- IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną