Przetargi.pl
Dostawa i montaż klimatyzatorów przenośnych w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Krakowie oraz przeszkolenie użytkowników

Sąd Okręgowy w Krakowie ogłasza przetarg

  • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel. 012 6195925 , fax. 012 6195927
  • Data zamieszczenia: 2013-01-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Krakowie
    ul. Przy Rondzie 7 7
    31-547 Kraków, woj. małopolskie
    tel. 012 6195925, fax. 012 6195927
    REGON: 00032269500000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.so.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa i montaż klimatyzatorów przenośnych w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Krakowie oraz przeszkolenie użytkowników
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 35 sztuk klimatyzatorów przenośnych i ich montaż we wskazanych pomieszczeniach w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Pilot zdalnego sterowania powinien umożliwiać włączanie i wyłączanie klimatyzatora, regulację temperatury, siły nawiewu, posiadać tryb auto regulacji temperatury-prędkości wentylatora, a także tryb pracy samego wentylatora oraz funkcję swing ustawienia poruszania lamelek poziomych. Doboru urządzeń klimatyzacyjnych należy dokonać według danych przedstawionych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne jakie powinny spełniać klimatyzatory: - zasilanie 230V, - maksymalne wymiary 480x400x840 mm, - waga do 40kg, - średnica kanału wylotowego 120 -125 mm , - maksymalne natężenie emitowanego hałasu w czasie pracy w skrajnych warunkach termicznych nie wyższe niż 55dB, przy założeniu, że tło otoczenia wynosi 45 dB, - minimalna moc chłodzenia 2,1 kW - według standardu EN-14511 - klasa energetyczna A Przy montażu klimatyzatorów należy wykonać wszystkie prace wykończeniowe, w szczególności podmalowania - szczególnie w miejscach, gdzie wykonywane będą przekucia w ścianie zewnętrznej. W wyznaczonych - w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia - miejscach, należy wykonać otwory do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych w ścianie zewnętrznej (warstwowej o grubości 39-42 cm), o średnicy dostosowanej do przewodu odprowadzającego powietrze ciepłe, w linii poziomej, z zachowaniem wysokości istniejących już otworów i zaopatrzyć w anemostaty od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, oraz korek styropianowy o grubości 20 cm, zamykające dopływ chłodnego powietrza w okresie zimowym, w pomieszczeniach: 307 (Biproskór), A-37, B-27, C-1, C-2, C-5, C-6 i C-31 (w sumie 8 sztuk). Po wykonaniu otworu należy przewidzieć naprawę tynku i powłoki malarskiej, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniach A-4 i A-105 należy wykonać po 2 otwory (w sumie 4 sztuki) w szybie okna i zaopatrzyć w anemostaty. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń. 2 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają przed zamontowaniem akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powłok malarskich ścian i sufitów powstałe przy prowadzeniu prac remontowych muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. Inwestor zwraca uwagę, że część pomieszczeń jest świeżo malowana. 3 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego, przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum. 4 - Wymagany okres gwarancji - minimum 24 m-ce. 5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 i 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 7 - Montaż prowadzony będzie w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace montażowe w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty montażowe kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. 8 - Roboty montażowe będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym na 7 dni przed rozpoczęciem montażu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. 9 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac montażowych lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 10- Przed rozpoczęciem wykonywania prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 11 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. 12 - Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 13 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14 - W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397172003
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryterium długości okresu gwarancji
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach