Zakład Karny Nr 2 ogłasza przetarg
- Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Świerczewskiego 3
- Województwo: opolskie
- Telefon/fax: tel. 077 462 11 55 , fax. 077 4613541
- Data zamieszczenia: 2012-06-08
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nr 2
ul. Świerczewskiego 3 3
47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
tel. 077 462 11 55, fax. 077 4613541
REGON: 00032094000000 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
- I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład karny
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
220 / 15 / 12 - Budowa budynku kuchni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich - II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku kuchni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich z włączeniem w infrastrukturę wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu zgodnie z przedmiarem robót ( załącznik nr 6 ) załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową - projekt budowlany i wykonawcy ( załącznik nr 7 ) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 8 ). Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji zamówienia, zawierający wskazane przez zamawiającego etapy realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będzie załącznik nr 9 do SIWZ. Po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży harmonogram wskazujący ceny za każdy wyszczególnionych w nim etap realizacji przedmiotu zamówienia. Elementy robót nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ( dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna i SIWZ ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w wycenie dokonanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych czy w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PzP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach użyteczności publicznej. Wykonawca może zatrudnić przy wykonywaniu robót budowlanych i czynności pomocniczych związanych z realizacją tego zamówienia osoby pozbawione wolności z Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
- II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
- II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
- III.1. Warunki dotyczące zamówienia
- Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 100 000,- zł. (sto tysięcy i 00/100 złotych)
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.2. Kryteria oceny ofert
- IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3. Informacje administracyjne
- IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
- IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną
Podobne ogłoszenia o przetargach
- Budowa kanalizacji deszczowej ? 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
Dodano: 2016-07-27 - Regulacja koryta rzeki Cisek w km. 6+580-19+260 w miejscowościach: Zakrzów, Jaborowice, Polska Cerkiew, Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin, Łaniec, gmina Polska Cerekiew, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - etap 1 i 2
Dodano: 2016-07-08 - Odbudowę drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r - oczyszczenie rowu
Dodano: 2016-07-08 - Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej
Dodano: 2016-06-23 - Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry RATAJE w mieście Brzeg, woj. opolskie
Dodano: 2016-06-16 - Odbudowa dróg gminnych - powódź 18-22 maja 2010r. tj.: Odbudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Mechnicy 107626 O dł. 1000 mb, km od 0+873 do km 1+873 - powódź 18-22 maja 2010 r. oraz Odbudowa drogi gminnej ul. Tarnowska w Długomiłowicach 107599 O dł. 500 mb, km od 0+833 do km 1+333 - powódź 18-22 maja 2010 r.
Dodano: 2016-05-25 - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zębowicach i Siedliskach oraz remont dróg wewnętrznych
Dodano: 2016-05-13 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
Dodano: 2016-04-28 - WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ II KWATERY W ZZO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ W OPOLU
Dodano: 2016-04-15 - Przebudowa stacji transformatorowej na placu Daszyńskiego
Dodano: 2016-04-01