Skopiowano do schowka!
- Adres: 82-500 Kwidzyn, Braterstwa Narodów 67
- Województwo: pomorskie
- Data zamieszczenia: 2025-11-14
- Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Zamawiający
- Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Kwidzyn
- Adres: 82-500 Kwidzyn, Braterstwa Narodów 67
- Adres email: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
Przedmiot zamówienia
- Kod CPV: 71247000-1
- Nazwa zamówienia: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowl. pn. Budowa budynku administracyjno-biurow. Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infrastrukt. towarzysz.-postępowanie II
- Opis zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o roboty budowlane dla ww. zadania („Wykonawca Robót Budowlanych”).2) Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót należy:a) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych - pod względem technicznym, jakościowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, zgodnie z umową, która zostanie zawarta z Wykonawcą Robót Budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; częstotliwość pobytu na terenie budowy, długość poszczególnych pobytów oraz skład personelu Wykonawcy w trakcie każdego z pobytów powinny być dostosowane do realizacji robót, tak jak tego wymaga skuteczność nadzoru i mieć miejsce nie rzadziej niż raz na tydzień (w trakcie realizacji robót),b) współpraca z nadzorem autorskim oraz innymi wykonawcami pełniącymi jakiekolwiek czynności kontrolne lub nadzorcze związane z realizacją robót,c) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,d) kontrola i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych technologii robót, materiałów, harmonogramów oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,e) kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych, prób i sprawdzeń wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub wskazanych norm,f) sprawdzanie wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na materiały i urządzenia, ujęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,g) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,h) informowanie na bieżąco o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót Budowlanych,i) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,j) sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowanych po zakończeniu robót,k) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji,l) udział w ewentualnych kontrolach państwowego nadzoru budowlanego lub innych upoważnionych organów,m) prowadzenie rozliczeń ilościowych i wartościowych budowy.3) Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót należy:a) uczestnictwo w przeglądach i komisjach odbiorów w okresie gwarancji i rękojmi, jakiego udzieli Zamawiającemu Wykonawca Robót Budowlanych,b) kontrola i potwierdzanie usunięcia wad.
Podobne przetargi
- Nadzór inwestorski na zadaniu „BUDOWA CENTRUM DZIEDZICTWA, HISTORII I KULTURY WARMII W GIETRZWAŁDZIE”
- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej nad zadaniem: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3262D km 0+028 [powódź - wrzesień 2024 r.]”
- Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP III
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej i drogowej nad zadaniem: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Bielice, km 12+758 [powódź - wrzesień 2024 r.]
- Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. "Wymiana części stolarki okiennej w budynku KOWR OT Olsztyn przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie"
- Inżynier Projektu – w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – etap IV” oraz nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Marii Gajl”
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej przy realizacji zadań inwestycyjnych
- Nadzór inwestorski nad budową dostrzegalni przeciwpożarowych w leśnictwach Zimna Woda i Głowno
- Nadzór inwestorski nad konserwacją grobli i jazu spiętrzającego na terenie leśnictwa Wola Błędowa
- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: „Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem”
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla branży elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna” - II p.
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Termomodernizacja budynku przedszkola w Maszewie
- Nadzór inwestorski nad zad. pn.: Rozbudowa ul. Lwowskiej od km 1+555,99 do km 2+803,77 w ciągu drogi kraj. nr 73 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „IDEA TARNÓW–ULICA LWOWSKA–TRANSPORT BEZ GRANIC”
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach” w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pod nazwą: ... (część nazwy)"